如何认定工程合同中的竣工日期 如何认定工程合同中的竣工日期和竣工日
来源： 最后更新：23-04-02 08:37:35
导读：竣工是指承包人完成施工任务。一般来说，工程竣工后，发包人应进行验收，确认合格后予以接收。然而在实践中，承包人工程完工之日和竣工验收时间经常有时间差，所以确定竣工日期很重要，因为涉及到工程款的支付时间和
-
竣工是指承包人完成施工任务。一般来说，工程竣工后，发包人应进行验收，确认合格后予以接收。然而在实践中，承包人工程完工之日和竣工验收时间经常有时间差，所以确定竣工日期很重要，因为涉及到工程款的支付时间和利息的起算时间、逾期竣工违约和违约金的数额、工程风险转移等重要问题。最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》对竣工日期做了明确规定。
1、如果双方当事人签字确认了竣工日期，则该确认的日期为竣工日期。确认的形式一般是书面的，可以是竣工验收登记表、协议、会议纪要、往来函件、监理记录等。
2、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第
(一)项规定：建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。
3、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第
(二)项规定：承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。该规定的法理依据是在附条件的民事行为中，若当事人恶意阻止条件成就的，视为条件已经成就。
4、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
法律依据：
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条
第
(一)项，建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。
第
(二)项，承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。该规定的法理依据是在附条件的民事行为中，若当事人恶意阻止条件成就的，视为条件已经成就。免责声明：本文系转载，版权归原作者所有；旨在传递信息，其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实。
- 1
女孩凌晨跳江获救，3位小伙下水营救不幸溺亡 善后工作正进行
- 2
04年，小伙花27万买下弟弟旧屋，14年后房价翻10倍，弟弟要求归还
- 3
19年湖南55岁"巨婴"熊丽:啃完三任丈夫,啃94岁老母,从未工作一天
- 4
五部门：到2025年，优化调整高校20%左右学科专业布点
- 5
中国女留学生在泰遭绑架杀害，3嫌疑人已在湖北襄阳落网
- 6
河南文明网清明祭英烈登录入口2023（河南文明网清明祭英烈登录入口2023）
- 7
开封美术馆2023年清明节期间开闭馆公告
- 8
2023年五一烟台迷笛音乐节志愿者去几天？
- 9
2023开封市博物馆清明假期开闭馆公告 开封市博物馆春节期间开放吗
- 10
2023烟台黄渤海迷笛音乐节志愿者招募令
2023中秋国庆放假时间通知 今年中秋国庆放假通知书模板20232023中秋国庆放假时间：2023年9月29日（星期五）-2023年10月6日（星期五）
杞县民政局清明节期间文明祭扫倡议书 河北雄安新区常态化开展雄才卡线上申领工作公告 2023江苏省高校毕业生学费补偿额度如何确定？ 中国22岁女生在泰国遭绑架杀害，留学仅20余天
